科峻金融大厦设计施工总承包（EPC）招标公告

科峻金融大厦 设计施工总承包（ EPC ）

 

 

 

 

 

招 标 公 告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招标人： *****************************

招标代理机构：*****************************

日期：**年 ** 月

*****************************

招标公告

根据 广东省企业投资项目备案证（项目代码： **-**-**-**-**） 批准， *****************************现决定对 科峻金融大厦设计施工总承包（ EPC） 进行公开招标，选定承包人。

一、项目名称： 科峻金融大厦设计施工总承包（ EPC）

二、招标单位： *****************************

联系人： *******   联系电话： *******

招标代理机构：*****************************

联系人： *******     联系电话： *******

招标监督机构：广州开发区建设工程招投标管理办公室

投诉电话： **-**

三、建设地点：广州市黄埔区开创大道以北、开萝大道以西。

四、项目概况：

**、建设规模：本项目总建筑面积**㎡，其中地上建筑面积 ** ㎡，建筑高度≤**米，地下建筑面积**㎡，计容建筑面积 ** ㎡，容积率：**.**，建筑密度：**.**%，绿地率： **%。建设内容包括办公大楼、裙楼，将其打造成高端写字楼。

** 、工期：

设计各阶段[方案设计及修改、初步设计阶段、施工图设计阶段以及各阶段的相关报批审查等 ] ；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等时间）。具体以招标人实际要求通知为准。

总工期暂定**日历天（从合同签订之日起至本工程竣工验收合格）。

五、标段划分及各标段招标内容、规模：

**、本工程设为一个标段。

**、 招标内容： 科峻金融大厦设计施工总承包（ EPC） ，包括但不限于以下内容（具体内容详见合同协议书）：

**.** 设计部分

**.**.** 设计范围及内容：

负责项目的方案设计、深化方案设计（含编制项目估算）、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算 ) 、施工图设计、报建通、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更等。按相关要求包工、包料、包安全、包交通等其它费用，包通过建设等主管部门组织的成果报告（图纸）审查，包配合各阶段设计审查，包验收以及其它相关的技术支持和服务。范围主要包括：

（**）负责编制项目方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。

（**）负责编制项目初步设计（含编制项目概算)，配合初步设计审查及概算审核。

（**）项目设计内容：方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更涉及到的各专业变更设计。包括： ** ）负责本项目用地红线范围内的建筑设计总包工作，具体包括：总图设计、建筑设计、结构设计（含基坑支护、钢结构）、强弱电设计（含外电工程）、智能化设计、机电设计、给排水设计、暖通设计、消防设计、人防设计、燃气设计、防雷设计、装修设计、园林景观设计、幕墙设计、标识系统设计、泛光照明设计、市政设计（红线范围内及红线外接驳）、绿色建筑（具体绿建星级按照国家标准及合同约定执行）及海绵城市设计。 ** ）负责本项目与建筑设计相关的报批报建工作。具体包括：负责办理方案设计审查、初步设计审查、施工图设计报批报建、建设工程规划许可证办理以及协助招标人办理与本工程相关的报批报建工作。

（**）配合发包人办理项目建设工程规划许可证、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，以及协助发包人办理与本工程相关的报批报建工作。

（**）负责设备、大宗材料采购时采购清单、技术参数等审核工作，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。

（**）负责 **:** 沙盘模型制作、Lumion动画（不少于 ** 分钟）、效果图制作等。

（**）负责进行 BIM 设计，建立全专业三维模型（满足碰撞检查和管线综合需求）。

（**）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。

（**）绿色建筑（具体绿建星级按照招标人及招标文件要求执行）设计评价标识的申报、报告编制及相关报批程序办理。

（**）配合项目竣工图编制、签审工作。

（**）设计工作内容详见《设计任务书》。

**.**.** 设计其他服务

（**）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。

（**）负责根据建设要求组织各项专家评审，并承担评审所需相关费用。

（**）负责根据方案或设计需要组织进行项目考察，并承担相应考察费用。

**.**.** 设计成果文件要求：按合同要求。

**.**施工部分

**.**.**完成本项目所有施工内容，其中包括：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包施工预算编制、工程量清单编制、包深化设计；包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目承包人间协调管理；包验收移交、包保修、包竣工资料收集整理、编制竣工图；综合单价包干、项目措施费包干，主要包括：

（ ** ）土建工程：基坑支护、基础工程，主体结构、屋面工程，门窗工程，幕墙工程，墙体工程，装修装饰工程，楼地面工程（含散水、台阶等）及室外场地、园林、绿化、环境景观等。

（ ** ）安装工程：电气工程（包括临时供配电、高低压变配电、动力配电、照明、防雷接地等）、给排水工程、消防工程、弱电工程（含智能化）、通风空调设备采购与安装工程、电梯采购与安装工程、燃气工程、热水工程、中水系统、市政管网接驳（包括但不限于燃气、通讯、永久用电、临时供水及市政给排水等）、抗震支架、充电桩、标识及建筑泛光照明、建筑智能化（特殊智能化）等。

（ ** ）专业工程包括但不限于：供电、钢结构、幕墙、标识系统、建筑泛光照明等的施工，以及建筑智能化（特殊智能化）、室内装修、机电工程的施工、基坑支护、挡土墙及临时防护工程等的施工。

（ ** ）办理施工报建直至工程竣工验收，完成并配合相关部门结（决）算审计、工程保修、编制设计变更的造价分析报告、竣工图编制、竣工验收阶段的行政主管部门审批等工作。

（ ** ）负责或配合办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备案手续、施工许可手续 (或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证等，除规定应由招标人缴交的费用外，其他费用均已包含在投标报价下浮率中。

（ ** ）协助组织竣工验收及办理联合验收备案手续，根据验收需要组织开展环境评估、消防安全性能化评估、地震和空气动力分析评估、节能评估、防洪或防潮评估等，完成包括消防验收、规划验收、环保验收、人防验收、防雷验收等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交办理《建设工程档案验收合格证》。

（ ** ）负责施工管理配合服务，对由招标人另行发包的其他工程提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测、工艺生产线提供场地和使用临时设施的配合工作。

（ ** ）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管、国土与规划局等。

（ ** ）负责施工临时用水、临时用电、临时道路、临时用地手续的办理、施工及产生的费用（如报批阶段规定需招标人缴交的，在工程进度款中扣除）。

施工内容及建设标准详见本项目招标文件第四章发包人要求，最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。

**.**.** 施工其他服务

（ ** ）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作。

（ ** ）非主体、非关键性工程需要专业分包的，经总监理工程师和发包人同意后，可以依法分包。承包人与专业分包单位签订专业分包合同，配合做好协调和管理工作。同时，承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理，作为联合体主办方负责项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作，费用包含在投标报价下浮率中。

（ ** ）协助做好迎检、开工、封顶、竣工仪式等筹备工作。

（ ** ）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

**.**质量要求

工程质量标准：合格。

设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。设计标识 / 运行标识认证达到绿色建筑设计认证（具体绿建星级按照国家标准及合同约定执行）。

施工质量标准要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

六、资金来源： 自筹资金。

七、公告发布时间、投标登记及递交投标文件时间及开标时间

**、公告发布日期（含本日）：**年 ** 月**日**时 ** 分至**年 ** 月**日 **时 ** 分。

凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。

    注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

** 、递交投标文件起始时间： ** 年 **月 ** 日 **时 **分；

截止时间： ** 年 **月 ** 日 **时 **分。

** 、开标开始时间： ** 年 **月 ** 日 **时 **分。

    ** 、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

**、 投标人通过 广州公共资源交易中心 交易平台进行投标登记。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录 广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见： 《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

**、 投标担保： 投标担保 人民币：**元，大写：伍拾万元整 ，投标担保须在开标前完成缴纳 。

八、招标文件获取方式：

招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于 ** 天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在招标公告中明确说明。

九、投标人合格条件：

**、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；

**、投标人（联合体各成员）均具有独立法人资格，按国家法律经营；

**、投标人（联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书；

**、投标人（联合体施工方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

**、投标人同时具有承接本工程所需的设计类和施工 类资质：

**.**工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业甲级资质证书，或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质，或建筑设计事务所资质；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

**.**施工资质：建筑工程施工总承包壹级或以上资质；

**、投标人拟担任本工程：

**.** 项目负责人（兼施工负责人，下同） 的人员为： 建筑工程专业壹级注册建造师 ；投标 登记 时对投标人该项目负责人进行锁定；拟投入人员应为本单位（或 联合体主办方 ）正式员工。

**.**设计负责人的人员为： 壹级注册建筑师；或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对设计负责人要求的香港专业人士。设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单位（或承接设计任务的成员单位）正式员工。

注：①资质内容按照建市[**]**号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市 [**]**号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市 [**]**号)、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔 **〕**号）的要求设置。

②建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房和城乡建设部办公厅关于取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔 ** 〕**号），为深入推进建筑领域“放管服”改革，按照《国家职业资格目录》之外一律不得许可和认定职业资格的要求，规范行政审批事项，现将一级建造师临时执业证书有关事项通知如下：自本通知印发之日起，取消一级建造师临时执业证书。

③据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔 ** 〕**号）的规定，经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的香港企业，可作为勘察、设计方参与投标，允许经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的香港专业人士担任项目管理团队中的相应职务。香港企业、香港专业人士须提供满足招标文件要求的相应资质证书、执业证书及备案证明资料复印件。

香港企业、香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔 ** 〕 ** 号）确定。

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

**、项目负责人须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

**、 专职安全人员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（ C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 项目负责人和安全员不为同一人。

**、投标人已按照附件二、附件三的内容签署盖章的投标申请人声明。

** 、关于联合体投标：

**.**允许联合体投标，但只接受最多由**家单位（即 ** 家设计单位、**家施工单位）组成的联合体，应以承担施工任务的一方为主办方，如联合体中有两家施工单位的，指联合体中施工总负责方为主办方， 其余成员均为协办方。 并签定联合体共同投标协议书。联合体共同投标协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方须服从主办方的安排 。

**.**投标人拟任本工程项目负责人、专职安全人员、设计负责人必须是联合体中对应分工成员的正式员工，以上 ** 项人员不得重复兼任。

**.**联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中 建筑工程施工总承包 壹级或以上资质、安全生产许可证以承接施工任务的施工总负责主办方为准；项目负责人、专职安全人员以承接施工任务的施工总负责主办方为准；工程设计资质及设计负责人以承接设计任务的成员单位为准）。

**.**联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

**、 资格审查前，投标人（含联合体各方）须在广州市住房和城乡建设局建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人、设计负责人、专职安全员须是本企业（或联合体各方企业）诚信档案中的在册人员。

** 、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第十条内容进行评审）。

** 、本工程不接受被列入 广州开发区 不良记录名单（有效期内）的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州市黄埔区、开发区门户网站的广州开发区建设局网页“建筑活动不良行为记录”栏目（网址： http://www.hp.gov.cn/hp/jzhdblxwjl/zwzt_list.shtml ）公布名单为准。

注：**、资格审查时，通过广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（ B 类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以资格审查委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由资格审查委员会进行审查。

** 、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

十、 资格审查方式：本项目采用资格后审，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查， 评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。 满足资格审查合格条件的投标人不足**名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于 **人时招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。 本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘。信息取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库的除外。

十一、 投标申请人投标时应按附件一《资格审查书面资料及其他取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内资料一览表》中提交资料形式的要求编制投标文件中的资格审查文件。企业库记录的该部分上传件将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。资格审查委员会对该部分的审查将以 递交投标文件截止时间时 在广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内的上传件为依据。若 截标后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准， 且投标人应及时维护相关上传件，确保各项上传件在有效期内。

十 二 、资格审查结果及中标候选人结果将在广州公共资源交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。

十三、费用。

** 、 本项目招标控制价为：人民币 **.**万元，其中：建安工程费投标最高限价为**.**万元；设计费投标最高限价为 **.**万元 。

** 、设计概算和施工图预算编制原则

本项目需由设计单位编制设计概算；施工单位编制施工图预算，且须在完成施工图后 **日历天内申报施工图预算，设计概算建安工程费送审价不能超过设计限额；施工图预算送审价不能超过建安工程费招标控制价，设计概算和施工图预算最终以业主或其授权委托第三方咨询单位审定为准，作为确定合同价和施工结算的依据，设计概算和编制施工图预算原则如下：

执行《建设工程工程量清单计价规范》（ GB**-**）、《广东省市政工程综合定额》（**年）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（ **年）、《广东省安装工程综合定额》（**年）、《广东省园林绿化工程综合定额》（ **年）等相关定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行合同下浮率。其中材料、设备价格执行投标截止日期前 **天工程造价管理机构发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料、设备单价，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算税前价格，且需对选用的厂商价格信息重新进行市场调研*****************************后就低使用。《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》均没有的相关价格的，由发包人、监理单位、承包人结合市场价共同协商确定。按照上述原则执行的施工图预算综合单价执行合同下浮率。

** 、 设计费不含有电力电信迁改设计收费、施工图第三方审查、环境影响评价收费、水土保持收费、交通影响评价收费。 按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（ **年修订版）先下浮**% 再执行中标下浮率 计取 (其中设计费附加调整系数均设为**.**，专业调整系数 **.**、工程复杂程度调整系数**.**)。该设计费已包含该项目的全部设计内 容及后续项目的变更的设计工作量。方案设计、初步设计、施工图设计及各专项设计、深化设计等占全部设计工作量比例为 **%， 最终结算价格不得超过设计费招标控制价，以发包人或其授权委托单位审核为准。

** 、 建安工程费 由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率 。对低于成本警戒价 （本工程成本警戒价，按建安工程费招标控制价的 **%设置） 的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

投标人根据招标文件要求以及自行设计方案编制投标报价。其中工程建安费报价不得超出施工费最高限价，设计费报价不得超出设计费最高限价。

**、项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任何因素引起的设计及施工调整、设计和施工最终造价不得超过相应投标最高限价。

**、 项目实行限额设计，设计限额为 **.** 万元。项目实行限额施工，工程费限额为施工费中标价。

十四、其他事项

**、前期服务机构：可行性研究报告编制单位是广州中寅华会计事务有限公司。

**、投标时是否需要提交设计模型：否。

** 、 参加投标之前，投标人应查询在广州公共资源交易中心、广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库的信息登记情况、拟登记人员的使用状态，以免出现企业以及拟登记人员不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：*****************************；

异议受理电话：*******，*******；

地址：广东省广州市黄埔区伴河路**号 ** 楼。

十六、本公告在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台（网址： http://www.cebpubservice.com/ ）和广东省招标投标监管网（网址： http://www.gdzbtb.gov.cn/ ）等媒体同时发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易网发布。

十七、本项目为非电子评标，投标人需按招标文件要求提交纸质文件及电子光盘，投标文件需按招标公告、招标文件的要求单独提交。如纸质投标文件与电子光盘内容不符，以纸质投标文件为准。

 

 

**年**月**日

附件一

资格审查书面资料及其他取自广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内

资料一览表

 

注： ** 、本表第**～**项应确保在评标期间必要时可以提供原件备查。若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人将取消其中标资格，并上报给相关主管部门予以通报。

** 、本表在编制投标文件时应附于投标文件内的资格审查资料目录。

** 、投标人资格审查合格应满足招标公告第九条单列的资审合格条件。

** 、施工类似工程：符合招标公告第九条要求。

** 、投标人在广州市住房和城乡建设局企业诚信档案信息库内的上传件必须内容清晰可辨，因上传件模糊导致评标时无法判断的，将直接影响投标文件的有效性，导致资格审查或评标有效性不通过的后果由企业自负。

** 、企业入库信息仍按分类记录，投标人应严格按照信息分类原则进行信息归类和入库，由于投标人未按信息分类原则进行归类和入库而导致的相应后果，由投标人自行承担。

** 、以上资料除联合体协议需联合体各方同时盖章，投标人申请人声明需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。

** 、社保缴纳期限包含疫情防控期的，若当地政府部门允许企业在疫情防控期间缓缴社会保险费的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。中标后需提供投标文件中人员的社保补缴情况相关证明报招标人核实。

附件二：

投标申请人声明 (施工单位提供)

广州市黄埔区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（ ** ）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（ ** ）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（ ** ）为本招标项目的监理人；

（ ** ）为本招标项目的代建人或建设管理单位；

（ ** ）为本招标项目的造价咨询单位；

（ ** ）为本招标项目提供招标代理服务的；

（ ** ）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（ ** ）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（ ** ）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（ ** ）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（ ** ）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（ ** ）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（ ** ）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（ ** ）被依法暂停或取消投标资格的；

（ ** ）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（ ** ）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（ ** ）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（ ** ）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（ ** ）法律法规规定的其他情形。

四、我方保证本项目拟派的项目负责人没有在其他工程项目担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人；我方保证本项目拟派的施工负责人和专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔**〕 ** 号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔**〕 **号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法 >的通知》（穗建规字〔**〕**号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔 **〕**号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔 **〕**号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发 <广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔 **〕**号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项最新规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                     。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

八、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

九、如果我方使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，我方承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

 十、本单位及拟派项目负责人近**年未因与工程项目施工相关的车辆运输而被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）。

十一、本单位承诺，中标后将切实落实《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔 ** 〕**号）、《广州市住房和城乡建设局等 **部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V**.**版）的通知》（穗建质〔 **〕**号）、《关于在全区建设项目推广使用封闭式外脚手架金属防护网的通知》（穗埔建﹝ **﹞**号）、《黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于进一步规范全区建设工程施工围蔽标准的通知》（穗埔建﹝ **﹞**号）和黄埔区、广州开发区建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

如未履行承诺，经建设单位催告后逾期不履行承诺或经教育后拒不整改或整改后仍不符合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人拒绝规定时期参与后续工程投标的后果（时限按招标文件规定或由招标人确定，自招标人发出通知之日起计）。

 

     十二、本单位中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的建筑材料、设备等的运输委托给被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单或被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或被黄埔区、广州开发区公安、城管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单、不良行为记录（处罚有效期内）的单位或个体经营者运输。

十三、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，记录不良行为，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月，如核实存在上述第九条及第十条任一情况，招标人有权取消本公司作为中标人的中标资格。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

特此声明

                         声明企业：

                             法定代表人签字：

                             项目负责人签字 :

           技术负责人签字：

年   月    日

（企业公章）

 

 

注：如联合体中有两家施工单位的，附件二仅由施工单位主办方签署盖章。

 

附件三

投标申请人声明(设计单位提供)

广州市黄埔区住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                         投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司（含联合体成员）不存在下列情形之一：

（ **）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（ **）为本标段前期准备咨询服务或者与提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（ **）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（ **）为本标段的代建人；

（ **）为本标段提供招标代理服务的；

（ **）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（ **）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（ **）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（ **）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（ **）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（ **）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（ **）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（ **）被依法暂停或取消投标资格的；

（ **）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（ **）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（ **）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（ **）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（ **）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（ **）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行为的；

（ **）本公司近两年（从招标公告发布年度起逆推**年的 **月**日起至投标截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

（ **）法律法规规定的其他情形。

四、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：              。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

五、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

 

特此声明

 

                  声明企业：（企业公章）

                   法定代表人签字：

            年    月    日